工程施工合同

时间：2023-07-31 13:20:52 施工合同我要投稿

工程施工合同合集【13篇】

　　随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的工程施工合同，欢迎阅读与收藏。

工程施工合同合集【13篇】

　　工程施工合同篇1

　　原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理,住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________

　　案由：_________________建设工程施工合同纠纷

　　诉讼请求

　　1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元，延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;

　　2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以 ______________ 元为基数，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的诉讼费用由被告负担。

　　事实与理由

　　原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最后的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。

　　原告认为，被告拒绝返还保修款的`行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。

此致

　　__________市__________区人民法院

　　具状人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

　　工程施工合同篇2

　　甲方：_________________

　　乙方：________________

　　双方经友好协商同意，根据_____________有关规定，签定本合同。

　　第一条、工程项目

　　工程名称：_________________。

　　工程地点：_________________。

　　第二条、工程范围及工程量

　　按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等___________________，________________安装________________验收，并提供竣工资料。

　　第三条、工程期限

　　工期共天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的全部主材料必须在开工后_天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决。

　　当乙方完成上述第____条所有工程量时工程即为竣工。

　　在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。

　　第四条、工程费用

　　1、本工程合同总价为人民币元（大写：_________________元整）。

　　2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。

　　3、此合同总价为含税价格，不包括所有_______________理费、_____________费、_____________、_______________，此部分费用由甲方负责。

　　第五条、工程费用支付与结算

　　1、本合同签定后，个工作日内甲方付工程预付款，甲方支付合同总价的%，即元（大写：_________________元整）。

　　2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后天内，乙方向甲方提供工程竣工图，甲方累计向乙支付合同总价的__________%，即_____元（大写：_____________元整）。

　　3、乙方工程竣工后并提供竣工图纸，并通过甲方验收合格后，于__________天内提供工程结算单，甲方在收到这些资料后__________个工作日内审定完毕。在甲方同意工程量结算，审定通过后，_____个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的%，即元（大写：_________________元整）。

　　4、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后，_____个工作日内，甲方向乙方支付工程全部余款。

　　第六条、甲方工作

　　1、甲方负责工程所需的一切材料，但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等；

　　2、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地；

　　3、甲方有权对乙方违反甲方制定的《___________________制度》进行处罚；

　　4、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工；

　　5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

　　第七条、乙方工作

　　1、根据本合同第一、二条款，并允许一定范围内的工程量更改；

　　2、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天，甲方按工程款的_%_扣罚；

　　3、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度；

　　4、乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为；

　　5、各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清；

　　6、乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试提供保障，直到工程验收合格；

　　7、乙方必须严格把好质量和工艺关，如果应质量和工艺原因导致工程返工，将除以乙方返工成本______倍罚金。应质量和工艺原因导致工程延期或不能验收，将处以乙方_____________的罚金。

　　8、乙方必须遵守工地的各项管理规定，如有违反建设方管理规定遭到处罚，由乙方负责。施工期间，乙方必须采取有效的措施保护原有建筑物，所有对大楼结构可能构成安全隐患的施工方式，都必须报请甲方，经甲方向建设方争取同意后方可施工；否则由此而造成的一切损失，全部由乙方承担。对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护，如因乙方原因造成的损失由乙方进行返修及赔偿。设备安装必须要有专业人员负责，因由乙方安装人员造成的设备损坏，乙方必须无偿修复或原价赔偿。

　　9、甲方进场的材料乙方有义务将其保管好，不能有掉失现象发生。若有掉失要按原价_______________%赔偿。

　　10、必须保证施工安全，所有施工出现的责任由乙方自行承担。

　　12、乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加，可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。

　　13、在工程验收合格后，应配合对本工程各系统免费提供__________年的保质维护。

　　第八条、工程验收

　　1、自验：_________________工程正式验收之前，乙方应对施工工程进行自验；

　　2、发出《工程验收通知书》：_________________在自验的基础上，乙方完成整体工程应于验收之前五天，向甲方工程监理单位发送《工程验收通知书》；

　　3、组织验收工作：_________________甲方根据《工程验收通知书》，组织工程、监理、设计等有关部门，同乙方一起进行检查验收；

　　4、签发《工程验收证明书》并办理工程移交：_________________；

　　⑴工程验收合格，甲方应出具《验收合格报告》给乙方，并按本合同第五条进行工程款的`支付；

　　⑵工程验收不合格：_________________甲方应出具《验收不合格报告》给乙方，乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格；

　　⑶工程中隐蔽工程未经验收的，甲方有权开启重验，验收合格，费用由乙方负责，验收不合格，处以罚款__________。

　　5、验收的内容：_________________本合同第一、二条款内容进行工程验收；

　　6、验收的标准：_________________；

　　⑴国家现行的施工验收规范；

　　⑵国家和行业颁发的施工规范，标准和技术规定；

　　⑷工程设计文件（包括：_________________施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、工程施工规范说明）；

　　⑸双方有关工程施工的技术洽商说明。

　　第九条、合同的生效与终止

　　本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后，有关维护保养内容有效，其它条款即告自行终止。维护保养期满，甲方结清尾款，本合同自行终止。

　　第十条、纠纷解决

　　甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。

　　第十一条、其他

　　1、本工程乙方不得转包或分包，一经发现，甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程代理资格；

　　2、在施工过程中，如发现乙方有损害甲方利益（包括甲方资产、严重工程质量问题等）的行为或者发现乙方不配合，不按合同要求、计划和弱电工艺标准施工的，甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。

　　3、由于乙方施工质量原因导致的变更和修补，工期不予顺延，因此发生的损失由乙方负责；

　　4、乙方应注意现场的文明施工、安全施工、规范施工和劳动保护。乙方施工人员在施工中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任；

　　5、由于甲方原因造成工期拖延的，给予顺延；

　　6、合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决；

　　7、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。

　　甲方：_________________ 乙方：_________________

　　________年________月________日 ________年________月________日

　　工程施工合同篇3

　　发包人（以下简称甲方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：______________________________

　　二、工程地点：______________________________

　　三、工程内容：______________________________

　　四、承包形式：______________________________

　　五、工程立项批准文号：______________________

　　六、工程承包范围：__________________________

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数_______天；

　　开工日期：______年______月______日；

　　竣工日期：______年______月______日。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

　　１、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。

　　第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；

　　2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；

　　3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。

　　第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。

　　1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；

　　2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_______%，留_______%做质保金，待保修期满后_______个工作日内付清。

　　3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

　　第四条建筑材料、设备的供应和采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　第五条施工与设计变更

　　一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条工程质量管理及验收

　　一、质量标准：工程质量符合___________________标准。

　　二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　第七条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条质量保修

　　一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

　　二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

　　乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。

　　第九条违约责任

　　一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　三、协议一方擅自解除或终止本合同的'，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　四、保密事项：

　　除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

　　除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

　　第十条争议解决

　　本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条签订地点

　　本合同在市区签订。

　　第十二条补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　第十三条合同生效

　　本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十四条合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　甲方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

　　工程施工合同篇4

　　发包单位：_(以下简称甲方)

　　承包人：_(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按___米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　(1)、基底宽___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度为___米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

　　(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　(3)、完工后做围墙10米左右。

　　(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定,工程期为___日，暂定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为___元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付___元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分___付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

　　2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约责任

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于_年_月_日由双方在___签订，自双方签字或盖章后生效，一式___份，上方各执一份，上交__份。

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　授权代理人(签字或盖章)_：___联系电话：

　　承包人(签字或盖章)：___联系电话：

　　乙方：_ 以下简称乙方

　　甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。

　　为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和诚实信用的原则，使工程能安全、保质、高效、按期的完成，经双方协商订立条款如下：

　　一、工程概况

　　1、结构类型：框架结构

　　2、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。

　　二、承包工程内容采用：包工包料(人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括所有地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容，以及所有直接、间接的费用)，甲方不再承担任何费用。

　　三、合同工期

　　开工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程进度工期，工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有权要求乙方无条件退场。

　　四、合同价款支付

　　1、合同价款：聚乙烯丙纶防水卷材(SBC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每平米38元按实际完工地面的面积计算，单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到规范及合同的`要求，未能达到要求的按合同单价60%给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。

　　3、按实际完工的工程量计算，乙方所有的材料都进场，甲方付8万元人民币，基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保修金，保修期满1个月内付清。

　　五、质量与检验

　　1、承包工程质量标准：施工工艺、流程等见方案。

　　2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。

　　3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。

　　4、承包工程质量应达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　六、工程验收收与结算

　　1、工程具备验收条件，甲方在三个工作日内验收，并由甲乙双方共同测量工程量。

　　2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效，逾期视为同意并结算工程款。

　　3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。

　　七、质量保修

　　1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定，对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任，并承担由此产生的一切费用(材料费、人工费)。

　　2、质量保修期为

　　3、质量保修金双方约定为总工程款的5%，质量保修期满后一个月内付清。

　　八、安全施工

　　1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥，食住自理。

　　2、对自己的施工人员的安全负责，并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。

　　3、做到活完下脚料清，离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。

　　九、违约和争议

　　本合同在履行过程中发生的违约和争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起公诉。

　　十、其它如有未尽事宜，双方可协商增加补充合同，补充合同并具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自签订之日起生效，原有合同作废，质量保修期满、承包工程余款付清后，本合同即告终止，随之失效。

　　甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：

　　代表人(签字)：_ 乙方代表人(签字)：

　　合同订立时间20____年____月____日

　　工程施工合同篇5

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。

　　鉴于：

　　前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分：

　　1)按照表一计价。

　　2)按照表二计价。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的.条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(合同章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　签字：_________________

　　_____年_____月_____日

　　工程施工合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

　　四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。

　　五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的'工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

　　六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。

　　在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。

　　七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

　　八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　___年___月___日

　　工程施工合同篇7

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：诸暨项目护坡工程(以下简称本工程)。

　　2、工程地点：诸暨(诸安快速道旁)

　　3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。

　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等

　　二、建设工期

　　总工期30天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

　　三、承包单价

　　1、本工程价款实行综合单价包干：22元㎡。

　　2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。

　　3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。

　　四、工程量计量

　　所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。

　　五、工程款支付

　　1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前提供，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。

　　2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。

　　六、双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。

　　2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。

　　3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。

　　4、做好施工质量、工期的`监督工作和工程质量的验收工作。

　　5、配合乙方进行设备场内转运。

　　6、向乙方提供水源电源接口。

　　(二)乙方职责

　　1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。

　　2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。

　　3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。

　　4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。

　　5、负责工程资料的整理、归集。

　　6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后____日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。

　　七、争议解决

　　履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民诉讼解决。

　　八、施工工艺要求及工程验收标准

　　1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3c的裂缝。

　　2、铁丝布设：竖向布置，间距2，上部用直径16以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5c。

　　3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50c。离地面不得大于2c。并用直径6的钢筋固定在土层上。

　　4、排水孔的布设：用15c长32线管间距2布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。

　　5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。

　　6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。

　　九、违约责任

　　1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期____日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。

　　2、如乙方逾期完工，每逾期____日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。

　　3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。

　　十、附则

　　1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　工程施工合同篇8

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。

　　第一条工程项目

　　(一)工程名称：_________________

　　(二)工程地点：_________________

　　(三)工程内容：_________________

　　(四)承包范围：_________________

　　第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________

　　第三条工期

　　第四条工程质量标准和保修期

　　第五条双方责任

　　(一)发包方责任：_________________

　　(二)承包方责任：_________________

　　第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　住所：_________________住所：_________________

　　甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　签订地点：_________________签订地点：________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　工程施工合同篇9

　　雇主：________

　　承包人：_______

　　工程项目及相关文件：_______

　　上述双方经友好协商，达成如下合同条款：

　　第一部分共同条件

　　定义与解释

　　定义

　　1．本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：

　　（1）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。

　　（2）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

　　（3）“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。

　　（4）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。

　　（5）“工程”是指依照本合同应进行的工程。

　　（6）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。

　　（7）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。

　　（8）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。

　　（9）“临时工程”是指为本工程的'进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。

　　（10）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。

　　（11）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。

　　（12）“经认可”是指业经书面认可，包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述情况。

　　单数与复数

　　视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。

　　页旁小标题或注释

　　这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。

　　工程师的代表

　　工程师的代表的责任和权力

　　2．工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。

　　工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表，并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内（但不是委托范围之外）给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件：

　　工程施工合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则，经友好协商，就进贤县20xx年、20xx年标准化养殖场沼气工程一事，达成如下协议：

　　一、工程基本情况：

　　1、20xx年及20xx年县奖励资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。

　　2、本工程地点为：梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、张公镇、温圳镇、民和镇等。

　　二、承包形式及建设主要内容：

　　1、甲方将梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、温圳镇、张公镇、民和镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。

　　2、工程内容分二类：

　　①一类沼气池壹佰陆立方的2个（规格：直径5米*4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方（含出料池贰拾立方）。

　　②二类沼气池壹佰贰拾立方的1个（规格：直径6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立

　　方、养化塘壹佰伍立方（含出料池贰拾立方。

　　三、承包金额：

　　甲方一次性包工包料给乙方，一类金额为捌万肆仟元整；二类金额为柒万伍仟元整。

　　四、付款方式：

　　1、乙方进场开挖时，甲方应付给乙方每个工程开挖时的'工程款叁万元整。

　　2、如乙方每完工一个结工程款的90%，剩余10%作为工程质保金，如未付清，乙方有权停工，乙方损失由甲方承担。

　　3、作为保证金的工程款，在全部的工程能正常产气使用后甲方一次性付清给乙方。（时间不得超过完工产气半年内）。

　　五、工程质量

　　1、乙方在本工程过程中，须按照建筑施工规范进行施工操作，确保工程合格。

　　2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失，应由乙方全部承担。

　　3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题，如需返工乙方应付全部责任。

　　六、施工工期：

　　1、乙方应在二O**年十月一日之前进入工地施工。

　　七、安全生产：

　　乙方在该工程项目的施工全部过程，必须充分注意安全，严格按照《安全生产操作法规》施工，指安全保障措施，杜绝一切大小安全事故的发生，如小事故，由乙方承担，如出现大事故，甲、乙双方共同承担。

　　八、其它：

　　1、本合同未尽事宜，甲、乙双方共同商讨，可签补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

　　工程施工合同篇11

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称：山韵佳苑B区

　　二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变更而造成的.返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程施工合同篇12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

　　一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

　　二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

　　三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

　　四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

　　五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

　　六、双方的共同管理和施工期间收到的.工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

　　七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

　　甲方(盖章) ___________ 乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

　　工程施工合同篇13

　　甲方：_________________(发包方)

　　乙方：_________________(承包方)

　　经学校研究决定，为了改善学校办学条件，确保合格学校建设顺利验收，根据现行建筑法律法规，结合学校校实际，经甲乙双方协商，达成如下协议：_________________工程内容：_________________八百亩完小新建下水道50米及实验室出水沟25米(挖沟、沟内硬化、盖板)、修补花池、清理垃圾等工程。二、工程地点：_________________八百亩完小校园内。三、施工要求(一)、挖沟：_________________沟宽：_________________60厘米、深50厘米，沟内硬化(三面)，每面(两边与底沟)用50#水泥砂浆粉刷10厘米厚，盖板规格：_________________40_____50厘米，建成后清除干净。单价：_________________120元/米。(6000.00)(二)实验室出水沟：_________________同(一)，另加600元水泥板开凿。(3600.00)(三)学校花池修补：_________________学校负责购买材料，乙方只负责安全施工，以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(四)学校垃圾清理：_________________承包方对校园内所有的垃圾死角进行清理，学校提供简单工具，乙方负责安全施工，清理干净。以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(其他用工也按180元/天计价)四、施工安全：_________________

　　2乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的'规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

　　五、付款方式：_________________合同签订后，预付施工生活费3000元与工程材料款7000元，学校自购的材料由学校总务、工会及一名老师代表负责采购，剩余工程款待工程验收后支付。

　　七、开工日期：_________________

　　八、竣工日期：_________________

　　九、验收：_________________甲、乙双方共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　工地负责人：_________________

【工程施工合同】相关文章：

工程施工合同03-24

工程施工合同[精选]07-09