【推荐】施工承包合同范文集合10篇
在人民愈发重视法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编整理的施工承包合同10篇,欢迎阅读与收藏。
施工承包合同 篇1
甲方:
乙方:
甲乙双方就蓝博公寓C区II标工程卫生间、厨房、阳台等有水房间防水工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况、遵循平等互利、诚实信用的原则,经双方协商,达成以下合同条款,双方共同执行。
一、工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、承包方式:包工、包料、包施工、包安全文明施工
1.6、承包范围包含:
a、本工程设计卫生间、厨房、阳台等有水房间楼面防水层采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料(品牌普石),四周沿墙上翻至+0.500m线以下200mm处。(清理→堵漏灵处理<地漏、管道、烟气道、墙根>→防水涂料附加层<地漏、管道、烟气道、墙根>→第一遍防水涂料→第二遍防水涂料→第三遍防水涂料→防水层完成及保护层完成→蓄水试验2次→排水)
b、本工程设计屋面:屋面防水包含所有设计图纸及施工工艺、规范要求所有内容。
屋面工程设计为3mm厚SBS防水卷材二道(品牌雨中情),边角,结构中阴阳角及管道口,井道边角等需有附加层,立面及平面不小于300mm,长边、短边搭接不小于100mm,搭接部位处需收口处理。
c、防水工程材料(包含卫生间、厨房、阳台聚氨酯,屋面SBS防水卷材)及所有辅材的供应、运输、施工、防水结构层的接缝、地漏及水管四周收口、边角及管道口、出屋面井道等防水处理,成品的保护与维修、施工完成后的闭水试验和试验合格后的排水等工作。
d、施工现场内材料装卸、水平、垂直运输。
e、未施工层、正施工层及己施工层的临边、洞口防护,现场安全生产、文明施工的用工及包装回收、工完场清、共用部分卫生费等。
F、自备手头工具:施工线、铁铣、上料车、扫把、灰斗、水管、拖地电缆、照明灯具、安全帽、防护手套、防护胶鞋、防护罩、统一工作服、雨衣等劳保防护用品。
1.7、质量要求:防水层厚度必须达到1.5mm且经闭水试验后无渗漏现象,确保质量达到国家优质结构标准(漏一处罚500元);屋面防水质量要求:3mm防水卷材。
1.8、工期要求:随进度协调施工,确保甲方指定的施工进度计划。
1.9、安全文明施工:省级安全文明施工标准化工地,无伤亡事故,服从及配合甲方的创优活动等。
二、合同价款:
2.1、本合同为固定(含税)综合单价,厨房、阳台、卫生间36元/㎡、屋面78元/㎡的综合单价承包本合同第1.6条款中的所用内容,结算时工程量以现场实测为准(附加层包含在综合单价内);
2.2、最终合同价款以结算时工程量乘以综合单价为准; 2.3、本合同的综合单价包括1.6条款内所有施工内容及材料费用,并包含所有的检测试验费用,在合同履行过程中不再追加任何费用。
三、工程款结算与支付
3.1、工程支付根据建设单位支付甲方工程款时间,按乙方完工程量70%支付乙方工程进度款,待本工程竣工验收合格后30日内付至审批工程量的95%,留5%保修金待工程至保修期后支付(乙方要有垫资能力),由乙方原因造成工程发生重大质量事故,进度严重滞后,甲方可单方面要求乙方解除合同,乙方完成的工程量一律按已完成合格工程量的60%对乙方结算,生产工人工资由乙方自行解决。
3.2、质保期限:本分项工程验收合格后五年。
四、质量要求及验收
4.1、防水材料进场必须提供出厂产品合格证、检验报告、备案证明等,并满足GB50207-20xx国家标准及本工程设计要求,每批进场材料经甲方、监理工程师现场取样复检合格后方可使用,原材料检测费用由乙方承担。乙方承担使用不合格材料给甲乙双方造成的损失和罚款。
4.2、卫生间、厨房、阳台等防水工程做法按照设计要求和经甲方、监理工程师审批的专项施工方案及相关技术规程、验收规范、地方标准进行施工和验收。
五、双方职责
5.1、甲方职责:
5.1.1、甲方按计划提供正常施工的工作面、垂直运输的机具。
5.1.2、负责本工程各施工层的现场交验。
5.1.3、负责与其他工序关系的协调,负责施工现场各工种交叉施工的协调。
5.1.4、负责施工方案、施工工艺等技术交底和安全交底,审核材料使用计划,监督工程质量、进度、安全生产、文明施工、后勤管理。及时审批、支付工程款。
5.2、乙方职责
5.2.1、建立健全本工程项目领导班子,组织好本工种专业安装施工人员,保证足够的施工力量。乙方按甲方的施工计划和合同约定的控制工期组织施工,如乙方原因影响工程进度时,乙方必须采取紧急措施,增援突击,否则甲方可采取相应的果断措施让乙方退场。乙方施工
人员必须持有防水专业岗位证书,报甲方审核后持证上岗。
5.2.2、严格按照设计施工图纸及变更通知组织施工,服从甲方现场管理人员的正确指令,积极配合各专业队伍施工,创建和谐的现场施工氛围。
5.2.3、乙方应认真按照国家标准、规范、设计要求和甲方的技术交底组织施工,建立质量控制制度,对本工程施工进行系统的科学管理,做到安全生产(做好现场防火等工作)、文明施工,其施工质量必须符合国家施工规范标准、行业标准、图纸设计要求以及国家优质结构工程标准要求。乙方在施工现场自觉接受甲方及监理单位的质量检查及验收,验收合格后方能进行下一道工序;如验收不合格造成返工,其返工费用由乙方自理,并赔偿甲方机械、材料损失费用,同时处以100~20xx元的罚款。
5.2.4、乙方施工人员进场必须进行三级安全教育,开班前安全例会提高施工人员安全意识,杜绝重大安全事故的.发生,并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
5.2.5、乙方工人进场必须做好入场登记(需办理出入证,押金50元/人)并向甲方提供工人身份证复印件一份,乙方配合甲方做好工人的考勤管理,特殊工种必须持证上岗。教育职工遵纪守法,杜绝以各种方式偷盗甲方施工机械、设备、工具、施工材料,一经发现,甲方将给乙方加倍的处罚,情节严重者交公安机关处理。
5.2.6、乙方确保防水材料供应及时并编制详细的进场计划,乙方必须科学的安排,合理的组织使用切实做到高效、低耗。乙方承担材料供应不及时造成的损失和罚款。
5.2.7、乙方食宿自理。
5.2.8、乙方与工人结算的工资时必须向甲方提供完整的工资表。否则甲方不予结算工资款。
六、补充协议
6.1、现场安全生产、文明施工的用工已含在综合单价中,乙方每个工作日必须组织专人落实,做到工完场清,及时把建筑垃圾清运至甲方指定地点堆放,服从现场专职管理人员监督,正确对待安全生产、文明施工有关法律法规,乙方承担不服从安全生产、文明施工现场管理办法规定造成的损失及罚款。
6.2、建筑工地设立《建筑领域农民工维权须知》公告牌,切实维护农民工的合法权益不受侵害。确保每一位农民工安装结束离开工地前结清工资款并将工资发放表原件交项目部劳资部门备案。
6.3、乙方保证不使用不满18岁及体弱高危病患的施工人员。
6.4、对甲方现场提供的机械设备,乙方心须设专人严格按照操作规程使用,
负责机械设备的保养和维修。乙方承担不合理使用造成的损失和罚款。
6.5、甲方工程款暂不到位时,乙方必须保证连续施工,杜绝纠集民工现场闹事给甲方造成名誉损害,本工程不存在任何形式的停工补偿。
6.6、乙方承诺保证承包范围內防水材料按工期要求全部安装完毕,否则由乙方并承担因总体施工进度计划滞后给甲方所造成的损失和罚款。
6.7、未尽事宜,双方应本着实事求是的原则协商解决,协商不成提交工程所
在地人民法院进行诉讼。
6.8、本合同壹式 伍 份,甲方 肆 份,乙方 壹 份,具有同等法律效力,经双方加盖公章(或合同专用章)后生效。
6.9、本合同约定工作内容全部完成工程款付清后自动终止。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
法定代表人 法定代表人:
(或授权签约人): (或授权签约人):
联系电话: 联系电话:
银行帐号: 银行帐号:
年 月 日 年 月 日
施工承包合同 篇2
经甲、乙双方研究,甲方同意将**施工工程承包给乙方,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:**外墙
2、工程内容:
3、工程地点:
第二条:工程工期
按效果图施工,包括教学楼及楼梯外墙涂料、厕所内外墙涂料等装饰装修全部工程,保证竣工验收。
工期自年月日至年月日
第三条:承包形式
包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包施工材料、生活费、住宿自理。施工所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。
第四条、承包单价
合同综合单价:外墙**元/㎡综合单价(以实际外墙装修面积为准);
第五条、工程质量标准
1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,损失由乙方承担。
2、严格按照设计图纸规范,颜色选用按设计图纸为依据,材料选用市场一线品牌,如**等。
3、乙方在施工过程中,应高度注意安全生产和文明施工,及时清理落地灰,做到工完场清,服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理,甲方有权安排其它班组人员清理,人工工资按200元/日扣除。
4、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度,杜绝不文明行为和盗抢事件的发生,如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
5、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,必修做到工完场清。
6、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工,并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的`实现。
第六条、结算方式
竣工验收后*个月内付清,由乙方开具正规发票报账,税费由乙方自理。
第七条、双方责任
1、甲方每月向乙方下达施工作业计划,并督促其进度计划如期完成。
2、甲方负责对乙方进行质量安全监督,对违反管理制度、扰乱现场施工秩序,经教育不改者,甲方有权勒令乙方予以辞退。
3、乙方施工所用工具全部自理。
4、乙方必须服从甲方的安排。
5、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由乙方承担,延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。
6、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员,如有发现,立即清出现场。
7、乙方必须为进场的有关人员办理第三方高空作业保险及意外伤害险,费用由甲方负担。
第八条、其它
1、甲方和乙方在履行合同时,发生争议,可以自行和解,或要求有关部门调解,和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。
2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
3、本协议未尽事宜,由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,结清尾款后,本合同即告终止。
甲方:乙方:
日期:日期:
施工承包合同 篇3
甲 方:
乙 方: 身份证号码:
工程名称:
结构类型:框架(详见施工图)
工程地址:
甲方将承建的 工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规,遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则,双方就本工程承包事宜协商一致,签定本合同。
一、主要工作内容及范围
1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。
①给排水部分:给水部分:自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压;排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
②电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束;避雷带,避雷网的施工。
③水电临设部分:包括临时水、临时电。
④涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等,凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容,其劳务部分均在乙方工作范围。
⑤及时准确向甲方报送所需材料量;负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 ⑥上述未明确提及的,按本合同下述相关条款执行;本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。
2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备,甲方提
供的材料紧限于:PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。
3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码;场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。
4、乙方配备1个以上专职质检员,跟班作业,配合甲方质检员、工长,检查工程质量。
二、工程承包方式及承包单价
1、承包方式:人工费承包(含自供材料及自备机具)。
2、承包单价:
本工程按建筑面积计量,单位以平方米计算。
单价为:35.00元/㎡(叁拾伍元每平方米)。
以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。
因设计变更导致返工重做的按实计价。
因施工失误导致的工作量增加不予以计价,造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。
乙方在履行合同签署前,对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓,对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估,故合同一经签署,乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等,不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。
3、原则上现场不允许出现签证点工,若甲方指令或工程需要,或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作,乙方应在无条件执行的前提下,按普工:80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。
三、价款结算及节点支付方式
1、价款的结算:按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。
2、工程进度款的结算和支付:工程施工至约定的支付节点时,由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认,扣除罚款或垫付款、代扣款后,经甲方领导批准后方
成,所产生的一切费用由乙方承担,费用从乙方当次支付款项中扣除。
3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算,不列入节点支付范围。
4、支付方式:本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求,分两段施工,甲乙双方议定节点支付方式具体为:
①工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%;②工程施工至
第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%;③工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%;④工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%;⑤工程全面竣工、验收合格,完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%,扣留5%作为保修金;⑥保修期为壹年,自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间,乙方免费履行保修责任,保修期满后退还。
5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点,则按乙方完成量的70%进行支付。
6、工程未到支付节点或未竣工未结算时,甲方不对乙方借支或预支任何费用。
四、工程质量要求
本工程质量标准为合格,所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工,确保工程质量通过验收,如有不合格返工或材料浪费,其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行,因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。
五、工期要求
1、工程施工时,乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成,如因工程所需,要求乙方加班作业或连续作业时,乙方必须无条件执行,乙方应按甲方的工期要求,合理调配劳动力,确保工程安全、保质、按期完成,不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期,如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行处罚。
2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。
3、若甲方经调查研究,确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时,乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业,若每次甲方指令下达后,乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20xx/次处罚。
六、安全文明施工要求
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,双方特别约定如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续并归档备查。
5、施工期间,乙方指派 (身份证号码: )负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次500元处以罚款。
6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品,甲方有权进行检查,如乙方违者按50元/人.次罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料,其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动,违者按500元/次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。
对因擅自拆除而造成工伤事故的`,由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的,必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。
14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。
17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。
18、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
19、安全责任的划分和处理方式
①在施工中,乙方必须严格按照安全操作规程作业,圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作,且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人,非专业机操人员不得操作,乙方应随时加强检查、加强教育,消除安全隐患,杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故,乙方必须直接与伤者进行协调解。
甲方
乙方
施工承包合同 篇4
甲方:
乙方:
按着《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑去》
的原则,就住宅小区防水工程情况,双方达成如下施工承包协议:
一、工程概况
1、工程名称:小区屋面防水工程
2、工程地点:小区
3、工程内容:屋面清理基层;屋面防水细部处理;屋面隔气层和屋面防水层施工;材料要求4mm厚SBS(大禹、鼎信、或宏源品牌);同时提供防水所用原材料相应才质单、合格证及检测报告等相关资料
二、合同价款:施工面积约15000平方米,每平方米 元,合同价款约为。最终结算按现场实际测量面积计算。
三、施工用料由乙方自行采购,货到现场时经甲方验货后才可使用。
四、付款方式:的工程款的以房抵工程款,现金,预留5%质保金,工程款全额垫付,年底结算工程款。开具等额工程款发票。
五、工程验收
1、工程验收:工程完工后,由质量监督部门进行核定合格后验收,验收标准按现行建筑工程施工规范,经过泌水试验合格后签署验收意见再进行结算。
2、工程验收应提交的技术资料:材料出厂质量证明文件(合格证)、复试报告,所有材料检试验费用由乙方自付。
六、工程期限
工程期限根据甲方现场要求开工和竣工。如因甲方原因影响工期,工期顺延,如因乙方原因造成工期拖延,按乙方结算的.总价值中扣除10%的误工费。
七、保修
1、保修内容、范围:屋面隔气、防水层。
2、保修期限:五年(从防水工程验收合格交由业主开始之日起)
3、验收后,由甲方予留总造价5%的保修金。保修期过后帐款结清后本合同失效。
八、安全施工
乙方进入施工现场,必须对其工人进行安全教育,施工过程中的一切安全管理及措施由乙方自行负责,在现场如发生一切安全事故由乙方负责,甲方概不负责。
九、合同生效与终止
合同自双方签字之日起生效,工程款至保修期结束之日失效。本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲 方: 乙方: 法人或委托代理人: 法人或委托代理人:
项目部: 现场负责人及电话:
201 年 月 日
施工承包合同 篇5
甲方:(发包方): 乙方:(承包方): 身份证号码:根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方
在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的`全面完成,在自愿、平
等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
(一) 工程名称:石泉县池河池河集镇重点段防洪工程
(二) 工程地点:池河镇河段左岸
第二条合同条款
1、甲方将浆砌石单包人工承包给乙方,单价3/元。乙方负责人员与施工质量,严格按照设计图纸施工,不得擅自更改,如有更改和甲方协商解决后方可施工。
2、乙方须听从甲方技术人员的指导,否则造成施工原因后果,甲方有权处罚。
3、甲方将施工所需材料运送到乙方施工场地内,如有材料不到位,造成停工待料,按停工待料给予乙方赔偿人员工资,(每人每天120元计算)
4、生活费由甲方垫支,工程完工后从乙方总工程款中一次性扣除。
5、中途离开工地,甲方只支付百分之五十全程款。
6、付款方式:按每月进度款总额的80%支付,剩余工程款待工程完工验收、乙方付清所有工人工资后,三天内甲方付清乙方全部工程款。
7、因履行合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决。
第三条 乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
人员安全问题:
1、参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒
后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠。
3、施工作业时,必须正确佩戴安全帽。
4、严禁非施工人员进入施工场地。
5、严禁在施工现场操作一切与施工内容无关事项。
第四条合同解除
1、如乙方原因造成停工达视为乙方自动终止合同。
2、如遇国家政策或不可抗拒因素等属甲方原因影响工程无法开展,
工期顺延或解除合同。
3、如遇以上两种情况,甲方按实际验收结付已完工程款。
第五条 附则
1、本合同自双方代表签字之日起生效,具有同等法律效力。
2、本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
3、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表: 乙方代表:
年月日 年月日
施工承包合同 篇6
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下:甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责所有材料,乙方负责施工。
一、乙方不包基础费钱3000元,乙方从基础地面做起,房子为半框架结构建筑工程,人工费按垂直投影建筑面积计算,每平方米人民币220元。
二、承包内容:乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档,批档外三面过水泥油,还包每一层一个卫生间,第二层加两个卫生间。
三、付款方式:乙方进场后,甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。
四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半,在捣板当天伙食费由甲方负责。
五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米,栏水墙每米70元(包批档)。
六、合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份,从签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承包合同 篇7
施工单位:______(以下简称甲方) 承包单位:_____ (以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将绿城·国际村一期(一)别墅区及小高层外墙砖委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:绿城·国际村一期(一)工程
2、 工程地点:南宁市仙葫开发区西区
3、 工程内容:
根据绿城·国际村一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求,别墅区外墙为湿挂花岗岩,小高层外墙为贴条形砖。
二、承包方式:
乙方包工、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保绿城·国际村一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(2)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任:
(1)配合绿城·国际村一期(一)工程整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的.因素外,不得人为拖延。
(2)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
六、付款方式:
甲方按乙方进度支付进度款80%,待工程竣工验收合格后15天内甲方一次性付清余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: ____ 代表:____
施工承包合同 篇8
发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定,按国家施工规范,在保证质量的'前提下进行施工,为了使工程顺利进行,在条件具备的基础上结合本工程实际情况,经双方同意的情况下,特订立本合同,本合同根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,此合同受法律保护,双方当事人必须全面履行本合同规定的义务,望双方共同遵守。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程范围:基本以预算范围面积 平方米进行施工,施工后以实际面积实做预算。
四、 施工标准:
五、 工程造价:结算本工程款项由承包人工费及材料组成,并按以上总额收取国家规定的有关费率,乙方包工包了,每平方米
六、 付款方式:自本合同签字后,甲方在工程总造价(约) 元,以预算总造价的 %付给乙方,计人民币 元,尚余 %在施工中付%,待工程结束后付%,验收合格后,按实际面积一次付清。
七、工程日期:合同签订后,乙方自月日开工至 除雨天大风和资金不到位的情况下,造成误
工,不能正常施工的,否则中途不能无故停工。
八、 安全条例:乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条 例,但甲方必须交代清楚,乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理,甲方应发扬人道主义精神,协助乙方抢救工作。
九、 甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件,在施工中,如甲方 给乙方造成施工障碍,使乙方不能施工,其损失由甲方负责。
十、 保修期限:乙方工程竣工后,按《国家保修法》规定保修,保修期为 年,保修期中如出现施工质量问题,乙方应自带材料随叫随到,免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。
十一、其它: 本合同一式份,甲方执份,乙方执份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承包合同 篇9
甲方:________________
乙方:________________
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
一、承包内容
____楼屋面采用____卷材防水(____层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材____mm厚(____层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为____元/m2;卫生间及地下室地面为____元/㎡;地下室外墙为____元/㎡(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约
_________年____月____日到_________年____月____日,总工期_____天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月____日付完成工程量的____%工程款,待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
五、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。
3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
六、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的`安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。
七、本合同一式两份
甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
日期:_________年____月____日_________年____月____日
施工承包合同 篇10
甲方:
乙方:身份证号
为使香榭公寓工程能保质保量的顺利进行,本着平等互利,协商一致的原则,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,达成以下协议,供双方执行。
一、工程概况
1、工程名称:香榭公寓
2、3楼(4楼单价另定)。
2、工程地址:____市车站南路
3、建筑面积:按图纸实际建筑面积计算
二、承包形式
清工大包(包括自备机械),单价一次包定,自负盈亏。
三、承包单价
按建筑面积结算(所有机械费已包括在单价内)每平方90元人民币(原定承包单价为80元平方,因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方,经协商单价增加10元平方,假如业主的原因取消外墙面砖,则承包单价仍为80元平方)。
四、承包范围及具体内容
承包范围:甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。
具体内容:砌砖,砼浇捣及保养,保温板的铺贴,钢丝网的安装,抹灰,面砖铺贴,楼地面清理及装修,剪力墙封板前的墙内清理,现浇平板上钢筋上的砼桨处理,止水条(带)安装,楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润,后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣,室内外回填土方,场地内所有的临时设施,零星工程,文明施工用工,验收前的清理等均由乙方负责施工。
五、付款方式(主体工程按30元平方作为计算依据,装饰工程按60元平方作为计算依据)
0.000以上五层开始付款,按实际完成工程量的70%结算;五层以上按每五层支付一次,按实际完成工程量的70%结算;待主体工程砌筑完成,中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%,二个月后,付清剩余的20%;装饰工程按月计算,按实际完成工程量的70%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后,在下月15号左右支付,领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后____月内付清,甲方在此付款条件下,乙方必须付清每位职工的人工工资。
六、质量
外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工,外墙面砖面积0.01㎡块,施工时,严格按照国家有关施工规范及____省质量标准要求,按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过,不得因质量问题出现停工、返工现象,如由乙方原因造成的质量问题,乙方应无条件返工,使工程达到合格,返工的一切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付,并处罚款10000元次,另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。
七、安全
乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范,做到提前预防,事中控制,事后处理,分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥,违规操作所造成的安全事故一切经济损失及责任,有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名,报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科,如不上报者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全,并严格按有关安全操作规程的规定进行施工,对施工人员定时进行安全生产的教育,并对施工人员进行人工伤亡保险,若发生伤亡事故,根据伤亡事故的责任进行区分和处理,在5000元范围内由乙方自行承担,超出部分乙方承担70%。
八、工期
乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工,保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期,影响其他班组正常施工每天罚款元以此类推。
九、文明施工
1、乙方必须遵守工地有关规定,每道工序必须做到工完场地清,材料用多少拌多少,不得随意浪费材料,特别是面砖及保温板等易碎材料,如有浪费,三倍材料价赔偿。
2、工地内严禁打架、斗殴、赌博,一经发现罚款1000元次,劳务队长与相关负责人各处罚1000元次,罚款单在当期发放的工资中扣除。
3、工地内,未经甲方同意,乙方不得擅自留宿非本工地人员,如发生意外事故,一切后果自负,并承担由此产生的一切后果。
4、甲方若资金一时周转困难,不能按时发放,延迟几天时,工地内乙方不得擅自停工,出现停工罚款5000元天,在合同价款中扣除。
5、乙方必须做到文明施工,工地内严禁大小便,如发现则罚款100元次并清扫场地一遍。
6、工地内应时常清理,如有检查,应随时清理、打扫施工场地。
十、甲方提供机械设备
1、搅拌机一台,每层配电箱一只。
2、甲方提供塔吊、吊笼。
3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理,泥工班组所需使用的一切机械及其他工具均由乙方自备。
十一、违约责任
1、乙方施工部分不得自行转包,否则因此产生的后果由乙方负责。
2、由乙方原因造成现场管理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求,甲方有权要求乙方无条件撤出工地,并终止合同,按已完成合格工程质量的70﹪给予结算清退。保证金不退。
3、乙方不服从甲方管理人员的管理及要求,按项目部的.通知为准,每次罚款5000元人命币。
十二、甲方责任
1、根据工程总进度计划的要求确定乙方施工的合理期限。
2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。
3、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全技术交底并督促施工。
4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量,如发现问题,有权提出纠正整改措施。
5、安全帽有甲方统一购买,其费用由乙方承担。
十三、乙方责任
1、乙方必须根据甲方的施工进度计划,合理安排施工人员保质、保量按时完成施工任务。
2、为了加强现场管理力度,乙方必须向施工人员进行质量安全技术交底,对施工人员进行质量安全教育,进场做好三级安全教育。
3、在施工过程中,乙方应及时做好落手清工作。
4、在施工过程中一旦发现问题应及时整改。
5、假如业主要求取消外墙面砖,则外墙粉刷乙方必须按施工规范施工。
6、乙方应协助甲方安全员工作。放样时派一名专职人员配合施工员放线。
7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。
8、乙方负责人必须驻工地现场监督施工,外出有事必须经工程负责人请假同意后离开。
9、乙方在施工期间由于工作原因,辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。
10、乙方施工人员不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班,一经发现每人每次罚款100元,不戴安全帽不准进入施工现场,发现一次不戴安全帽罚款50元,不扣安全带每次罚款20元,罚款单在当月支付工资款中扣除。
11、乙方必须做好成品保护。
12、乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度与章程,服从甲方的统一安排。
13、乙方施工人员不得直接要求甲方发放工资。
14、乙方必须保证施工人员正常参加施工,必须与施工人员签订劳务合同,每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。
十四、附则
乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。
十五、本合同未尽事宜,双方协商解决,若有争议由公司仲裁。
十六、本合同一式三份,甲乙双方各一份,财务科一份,双方签字后生效,结清全款后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日